本文由网名为赵玉婷的网友收集整理投稿。
下面是小编给你整理的关于挂靠协议书,希望 挂靠协议书精选20篇的内容对你有用!
挂靠协议书(精选20篇)
在充满活力,日益开放的今天,男女老少都可能需要用到协议,协议协调着人与人,人与事之间的关系。拟起协议来就毫无头绪?以下是小编精心整理的挂靠协议书,希望对大家有所帮助。
挂靠协议书 篇1
甲方:_____
乙方:_____
为了适应运输管理的需要,甲方同意乙方的车辆挂靠加入到甲方,以甲方的名义经营,在自愿、平等、协商一致的基础上,双方签订本协议。
一、挂靠车辆
1、乙方车牌号码为:_____,发动机号为:_____,车架号为:_____。车辆挂靠在甲方,以甲方名义经营,
2、乙方系该挂靠车辆的合法、实际支配人,车辆可以转户到甲方,但甲方仅为该车登记车主。合同期满后20天内,乙方将该车户迁出,否则保证金不予退还。
二、车辆挂靠经营期限:
自________年____月____日起至________年____月____日。
到期后,如双方未续签本协议,则本协议自动终止,乙方不得再以甲方名义经营。
三、挂靠期间,乙方向甲方交纳保证金伍仟元整(5000.00元)。该保证金在本合同签订之日,由乙方一次性付清,合同期满,若乙方完全履行合同和没有违反甲方的有关管理规定,甲方将保证金(不计利息)金额退回乙方。
若乙方拒绝购买第三者责任险或其它国家规定必须购买的险种,甲方有权先予购买,后向乙方追偿。乙方逾期交纳保险费的,甲方向乙方每日收取5%的滞纳金。
五、乙方车辆必须是符合国家法规的,必须按国家法律、行政法规和主管部门及甲方的`规定从事运输营运,按期参加车辆的审验、二级维护和日常保养,确保车辆保持良好的技术状况进行营运。
六、运输任务由甲方负责调度并为乙方提供纯点生活用纸运输货源配载服务,运输价格如下表所示:
类别费用标准备注
七、结算方式:_____
八、乙方独立核算,自负盈亏,独立承担民事责任,车辆在经营中,因发生交通事故、运输合同纠纷、劳务纠纷等,一切由乙方负责并处理;乙方应当及时将有关情况如实通知甲方,甲方可在乙方请求下协助乙方处理纠纷,所发生的费用由乙方承担;如因以上事故、纠纷造成甲方损失的,由乙方承担全部赔偿责任。
九、违约责任:
(1)乙方如不能按时足额交纳保险及相关费用时,甲方可自行解除合同。
(2)乙方不得将车辆擅自转让、变更,如有特殊情况应书面向甲方申请,征得甲方同意方可办理。
十、乙方所聘人员与甲方无劳动、劳务合同关系,乙方自行管理其相关工作人员,若由乙方工作人员引起甲方企业信誉、财产损失,乙方应予以赔偿。
十一、甲、乙双方在履行本协议期间发生纠纷时,经甲、乙双方约定,提交甲方所在地有管辖权的人民法院审理。
十二、本协议未尽事宜,可经双方协商后进行补充或修改。
十三、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,经双方签字(盖章)后生效。
甲方:_____
乙方:_____
法人代表或代理人:_____
法人代表或代理人:_____
联系电话:_____
联系电话:_____
开户行:_____
开户行:_____
账户:_____
账户:_____
地址:_____
地址:__________
邮编:_____
邮编:_____
挂靠协议书 篇2
甲方:
乙方:
根据甲、乙双方友好协商,现就甲方借用乙方二级建造师证书一事达成如下协议:
1、甲方因工作需要向乙方有偿借用二级建造师证书,借用期一年,借用期限自证书注册之日起满一年。证书借用期间,甲方每年向乙方支付借用费8000元(人民币捌仟元整)。本协议生效,甲方即向乙方支付借用费8000元(人民币捌仟元整)。
2、甲方负责乙方建造师证书的初始注册申报工作,在此期间,乙方应积极配合甲方要求提供注册申报所需的相关材料,确保注册申请工作顺利完成。
3、在证书借用期间,甲方有权使用乙方建造师证书和办理资质升级、资质增项、资质年检、资质变更、项目招投标、建造师证书年检等相关业务。在办理上述业务期间,乙方应积极配合甲方工作,及时向甲方提供所需的'相关材料,包括但不限于下列材料:身份证原件、建造师证原件等。
4、在证书借用期间,甲方负责乙方证书的续期注册工作,但如因乙方拒不提供相关材料或提供材料不及时,造成乙方建造师证书续期注册不合格,其责任由乙方自负。
5、在证书借用期间,乙方建造师证书、建造师注册证书、乙方注册专用章由甲方保管。
6、本协议期满,或在证书借用期间甲方单位出现重大变更经双方协商同意解除本协议,甲方应及时为乙方出具建造师证书注册变更所需的相关手续,协议自动失效。
7、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
____年__月__日
____年__月__日
挂靠协议书 篇3
甲方(委托方):
乙方(承包方):
为确保甲方与建设单位签订的工程工作项目《建设工程施工合同》全面、按期、保质完成,明确甲乙双方的权利义务,依据国家相关法律、法规,双方就该工程项目联营承包事项经平等互利协商一致订立本合同,以资共同遵照执行。
第一条授权委托
甲方将本公司与建设单位签订的工程《建设工程施工合同》全部内容授权委托乙方具体履行。乙方作为甲方派该项目的委托代理人,代表甲方同建设单位全面履行。
第二条承包原则
严格执行公司关于确保工程质量和安全的方针,保证工期按时完成,遵守甲方各项工程项目管理规定和本合同约定并全面贯彻执行,确保《建设工程承包合同》各项义务得到全面履行。乙方违反上述原则经甲方指出不能纠正的,甲方有权随时解除本合同。
第三条委托承包工程项目情况
1、工程名称:_____。
2、结构类型:框架结构。
3、建筑面积:_____m2
4、工程总价(合同价款):约_____万元大写:_____
6、质量要求:见甲方与建设单位签订的合同
7、合同工期:见甲方与建设单位签订的合同
8、承包范围:见甲方与建设单位签订的合同
9、结算方式:见甲方与建设单位签订的合同
第四条承包方式
乙方按工程总造价的2%上缴给甲方,作为甲方项目管理费;另外在签定本合同之日缴纳合同总价的作为乙方的保证金(无重大质量事故、安全事故、文明施工、管理到位、不拖欠农民工工资、技术资料完善等)待工程竣工验收合格后,无上述现象发生,甲方无息退还给乙方。税金、劳保、交易费、保险等需施工单位承担的费用均由乙方承担,详见第六条第1款。
第五条乙方承包义务
乙方保证完成以下承包指标:
1、工期:开工日期以甲方通知为准
2、工程质量标准:见甲方与建设单位签订的合同
3、工程施工期间,乙方依据甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》、建设单位工程管理细则、关于质量、成本、工期控制指标和安全文明施工等各条款,代表甲方逐项全面履约。对经甲方同意并与业主增补的协议,乙方也要全面履约。乙方必须配备持证上岗的专业技术人员(包括技术员、安全员、施工员、质检员)。甲方对项目另有要求标准的,以双方签订的补充协议为最终责任依据。
4、安全、文明施工要求:依据甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》及建设单位工程管理细则。
5、技术档案与合同有关的经济整理与移交:为了完善工程技术资料,乙方所承包的工程技术资料按照统一地标格式制作,由乙方完成,乙方必须按时报送所需要送检的`试验报告,如逾期不报或试验报告达不到标准要求的,所发生的一切费用由乙方承担。
6、工程债权、债务的清理:该工程的债权、债务由乙方全面负责进行清理,该工程的所有债务由乙方负责偿还。
第六条、管理费上交及税费缴纳
1、乙方应缴纳的费用:
①项目管理费:2%;
②税金:工程总价的5.365%(税金如乙方缴纳,甲方不扣除),其中:地方所得税按照工程所在地税务部门规定执行;
2、工程款根据甲方与建设单位签订的建设工程合同确定的工程进度款支付比例,必须由甲方财务开具发票或收据向付款单位直接收款,进入甲方指定的专用帐户:开户行户名:,开户行为:,帐号为:_____,甲方按每次实际收取工程款(进度款)金额扣除乙方应缴的第1条所列各项费用后,其余全部向乙方转付并由乙方支配使用。
3、税金的缴纳:乙方按进度款的5.365%(含税金、外经证)向甲方缴纳后甲方负责配合乙方开具外经证及税票。
4、该工程施工成本的帐务处理由乙方完成并于每季度向甲方交账一次,如乙方不能按要求完成,工程施工成本所需发票(例如原材料、劳务费等所有)甲方有权按国家规定税率从乙方工程款中扣除。
第七条、甲方的权利和义务
1、负责监督、检查乙方对本承包合同的履约情况。
2、负责检查项目部的经营过程,严格进行施工过程中质量、安全、文明施工的监督,检查各项技术方案的归档及报送,对不按时报送的项目,按规定给一定的经济制裁。
3、项目完工后,通过五方认证,无安全事故、无质量隐患,质量达到合格,按国家质量保修规定进行结算。
4、尊重并维护承包人依本合同取得的承包经营权,保证承包人在不违反国家施工规范规定的情况下正当行使管理权力。
5、乙方如果签订劳务分包合同,甲方积极配合给予盖章。
6、负责向乙方提供项目部技术专用章壹枚。
第八条、乙方的权利和义务
1、依据本工程承包经营合同中的内容、权限范围和各项指标,进行自主经营管理,确保上交,全面履行《建设工程施工合同》各项义务。
2、按规定建立健全各种原始记录,向甲方报送有关报表。
3、实行安全生产,加强安全管理。必须为现场所有施工购买意外伤害保险。如施工过程中发生现场人员人身伤亡事故,应当立即向甲方书面报告,由乙方负责处理并承担所发生的医疗、赔偿等全部费用。
4、乙方未经甲方同意,不得擅自以甲方的名义对外签订合同,禁止将本工程转包,如发生转包,甲方可随时与乙方解除本合同,同时乙方因安全、文明生产、质量给甲方造成声誉影响和工程进度滞后,建设方罚款,甲方有权追究一切责任,并赔偿甲方的经济损失。
5、严格管理工程技术、经济资料,做好施工过程中的变更签证和技术核定工作,按要求组织施工,并做好资料收集、整理、立卷、归档工作。
6、乙方在履行甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》时,有权代表甲方同建设单位签订不损害甲方利益的会议纪要、变更签证、补充协议、有关通知、工程结算。但因此可能给甲方造成损失或影响甲方信誉的,必须事先得到甲方的同意,否则,甲方有权向乙方全额追偿损失。
7、不得拖欠农民工工资,乙方在项目管理中应建立农民工工资支付保障机制,在收到劳务队提交的上一期农民工工资发放表并核实确经本人签字后,方可支付下一期劳务费,以确保农民工工资按时发放。如乙方不能按时支付农民工工资,甲方有权从工程进度款中直接拨付,乙方无条件配合。
8、负责工程拖欠的清理、对停、窝工损失的索赔。需甲方出具手续的,由甲方出具,其后果、费用均由乙方负责。
9、工程承包经营期间所欠的材料、劳务、租赁等费用,由乙方自行负担。如因乙方违约给甲方造成损失的,乙方应予赔偿。如乙方不能按时及时足额支付各项费用,甲方有权从工程款中直接拨付,乙方无条件配合。
10、甲方积极配合乙方完成招投标工作,所发生的费用均由乙方承担。
11、乙方应承担工程施工过程中发生的所有税费,与甲方无关。
12、所有工程结算均由乙方同建设单位完成,甲方配合。
第九条有下列情形之一,甲方有权解除合同,并且乙方承担相应违约责任。
1、乙方未按时足额向甲方交纳项目管理费,经甲方通知后仍然不上交的。
2、乙方未按约向甲方交纳保证金。
3、乙方未经过甲方直接从建设单位领取工程款,经甲方通知后拒不改正,并拒不按比例向甲方交纳管理费。
4、乙方擅自将本工程转包或分包。
5、乙方发生严重质量问题或重大安全事故。
6、乙方擅自以甲方名义进行对外活动。
第十条违约责任
1、双方严格履行合同约定的权利、义务,如单方违约,造成的损失由违约方负责并承担因违约后果所发生的费用,并处罚相应金额10%的罚款。
2、甲方对乙方违反本项目工程质量、安全管理规定造成事故的,或经甲方指正拒绝整改的,甲方应追究乙方责任,情节严重者解除本合同,罢免乙方的项目经理职务。
3、乙方在承包过程中违反本合同约定的义务,由乙方向甲方按合同总造价的3%向甲方支付违约金。
第十一条工程印鉴的刻制和使用
甲方提供给乙方的项目技术专用章,由甲方备案,乙方领用。该专用章乙方仅限于工程资料使用,不得用于对外任何经济合同,否则追究乙方法律责任,乙方需加强对印鉴的管理,专人保管,并做好每次的用章登记管理,以供甲方备查,如发现乙方违规使用,甲方有权随时收回印鉴。
第十二条争议的解决
双方约定:如本合同在履行中双方发生争议时,由双方协商解决,并就协商结果订立补充协议,本合同具有同等法律效力。协商不成的,通过甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十三条:合同生效条件
本合同一式四份,甲方两份,乙方两份,自双方签字盖章、保证金交纳后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
挂靠协议书 篇4
甲方: 市人才服务中心
乙方:(姓名)
(身份证号码: )
经甲、乙双方协商同意,达成如下协议:
一、户口挂靠的条件:
凡因市内工作变动、应届毕业生先落户再就业等原因,经批准已落实 户口但暂无落户地,在本中心办理个人委托人事代理手续的未婚人员可办理户口挂靠。
二、甲方根据乙方需要提供以下服务:
1、办理户口迁入、迁出手续。
2、办理身份证换、补手续。
3、提供相关户口证明(乙方需出具《个人委托人事代理协议书》及《户口挂靠协议书》)。
三、乙方承担以下责任:
1、乙方户口挂靠期间应自觉遵守国家的法律、法规,遵守计划生育条例及户籍管理规定,并配合甲方做好户籍管理相关事宜。
2、乙方需向甲方提供正确的`联系方法(如有变动,需及时通知甲方)。
联系电话:
手机
联系地址:
邮编:
3、乙方在发生以下情况时,需及时至甲方办理户口迁出手续。
1)乙方户口挂靠期满1年(自年月起)。
2)乙方在办理结婚登记相关手续时。
3)乙方已购置住房或已有新的落户地。
4、乙方遇特殊情况暂不能办理户口迁出手续的,须同甲方另行协商解决。
四、由于乙方未能遵守本协议的条款,甲方有权中止协议。
五、自本协议中止日起一月内,乙方未与甲方联系且未办理相关手续的,甲方将不再出具任何证明材料。
六、根据 市物价局价服字(1998)205号文件规定,乙方须向甲方缴纳:挂靠户口管理费120元/次。
七、本协议一式两份,双方各执一份。
甲方: 市人才服务中心(盖章)
办公地址:
邮政编码:
办公电话:
年月日
乙方:本人签名
年月日
挂靠协议书 篇5
甲方:
乙方:
为了明确双方车辆拥有权关系及挂靠期间权利,义务关系,凭着双方平等自愿的原则,特此订立合同如下:
1、乙方自愿将其重型半挂牵引车柒辆,重型低平板半挂车柒辆,挂靠在甲方名下,挂靠期间车辆产权属乙方所有。
2、租赁期限自20__年7月15日至20__年7月15日止。
3、挂靠期间,乙方运输业务自行承接,运输经营自理,盈亏与甲方无关。
4、乙方在租赁期间,因经营与他人发生交通事故所导致的.纠纷及后果与甲方无关,由乙方全部自行承担。
5、甲方向乙方收取每辆车4000元管理费。
6、租赁期间,乙方必须参加各种保险,保险费由乙方自理,如乙方不参加保险,甲方有权强制乙方投保,并有权终止挂靠合同。
7、租赁期间,乙方车辆不得私下转租、转售,如果转售,必须办好车辆过户手续,费用乙方自负。
8、甲乙双方如发生经济纠纷,原则上通过友好协商解决,若无法解决的,则递交到甲方所在地裁决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
挂靠协议书 篇6
甲方:_________________;法定代表人:_________________;
乙方:_________________;法定代表人:_________________;
鉴于:_________________;甲方为具有资质的工程公司,乙方为甲方在项目(下称;一、甲方需在收到项目业主工程款后的个工作日内,向;
二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一;支付乙方相关款项;
三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次;如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所支付款;
四、如有其它未尽事宜,双方另行协商约定。
甲方:_________________
法定代表人:_________________
乙方:_________________
法定代表人:_________________
日期:_________________
日期:_________________
挂靠协议书 篇7
甲 方:____有限公司
银行账号:
开户行名称:_________支行
乙方担保人:
乙方:性别: 身份证号:
乙方与乙方担保人是关系,乙方因需在北京市享受医疗保险等待遇,特向甲方申请挂靠社会保险关系。经友好协商,甲、乙双方自愿达成如下协议:
一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为: 元/月,该费用全部由乙方个人负担,乙方需在每月15号之前将需缴纳的社保费用汇入甲方银行账号。
二、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,甲乙双方不存在劳动关系,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的`而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。
三、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。
四、乙方的联系地址、电话及手机如有变化,应在十日内书面通知甲方。
五、乙方应严格履行本协议,乙方担保人自愿承担乙方不履行本协议所造成的一切后果。
六、本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。
甲方:乙方:
乙方担保人:
日期:年月日日期: 年 月日
挂靠协议书 篇8
甲方:
乙方:
甲方因业务工作需要,现聘用乙方从事造价员(专业房建工程)资格证书;
经甲、乙双方友好协商,达成一致意见
兹订立协议如下,甲、乙双方共同遵守执行:
一、聘用期限:
甲方聘用乙方的期限为1年,即从20__年1月1日到20__年12月31日止。
(协议时间:一年续签一次)
二、聘用待遇:
聘用期间甲方每年给予乙方人民币两千元整(¥20__.00元),并以银行卡或现金的形式支付。
(甲乙双方对费用有异议时,在重新续签协议时进行协定)
三、甲方义务及权利:
1、甲方承诺乙方注册证书仅用于企业资质升级或资质年检使用,不用于参加工程招投标也不用于承接工程项目,若甲方违约使用造成的一切后果由甲方承担并赔偿乙方全部的损失;乙方对甲方违约使用乙方注册证书或执业证章行为造成的一切后果不负任何责任。
2、保证乙方造价员执业资格证书的初始注册及造价员注册证书的年检及时、有效,保证乙方继续教育等工作的及时进行。承担在聘用期内乙方的注册(含续期注册)费用、执业年检费用及乙方每年参加行业主管部门的继续教育及相关的业务培训的费用;年检所需资料及业绩证明材料等由甲方负责办理,乙方进行相关的配合。
3、协议期内,甲方妥善保管乙方的造价员资格证书和注册证书原件,如有遗失,甲方负责及时为乙方办理补证手续并由甲方承担全部费用及承担乙方因为造价员资格证书或注册证书的遗失而给乙方带来的全部损失。
4、协议期内,在未得到乙方书面认可的情况下,甲方不得将乙方的造价员资格证书注册到其他的企业,否则即视为违约;不得作出有损于乙方利益的其他行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任由甲方承担。
四、乙方义务及权利:
1、乙方承诺向甲方提供真实合法的资料,若乙方提供的资料是虚假伪造的,乙方自行承担一切责任,并负责赔偿甲方相应的损失;
2、乙方不承担甲方的任何工作责任,但应配合甲方的造价员证书注册工作。
3、聘用期间,乙方每年应参加行业主管部门的'继续教育及相关的业务培训。
五、违约责任:
1、在聘用期内甲方如未能按协议约定及时足额支付乙方聘用工资,或甲方将造价员资格证书、注册证书等借予除甲方以外的任何第三方使用,或甲方有违反本协议书条款等其他违约行为,乙方有权单方终止本协议,甲方除必须按协议期限支付乙方聘用工资外,并赔偿乙方壹万元。
2、在聘用期内如因乙方原因发生注册证书(或执业印章)失效或注销的,或乙方将造价员执业印章(或IC卡)借予除甲方以外的任何第三方使用,甲方有权单方终止本协议,乙方必须退还甲方已经支付的注册证书失效或注销或吊销以后的所有费用,并赔偿甲方壹万元;
3、在聘用期内如因甲方原因发生注册证书(或执业印章或IC卡)失效的,甲方按协议期限支付乙方聘用工资;如因甲方原因发生注册证书(或执业印章或IC卡)吊销或注消的,甲方除按协议期限支付乙方聘用工资外,并赔偿乙方肆万元;
六、其他:
1、本聘用协议期满前一个月,如双方达成一致意向,甲方可优先考虑续聘乙方,但须重新办理聘用手续;双方未达成一致意向,甲方必须配合乙方办理注册证书变更迁出手续,否则即视为违约。
2、甲方不承担聘用期内乙方的任何伤、残、病、死亡等及其他原因产生的一切费用。
3、如甲方需将乙方注册证书(或执业印章)用于参加工程招投标及用于承接工程项目的,必须征得乙方书面同意,费用及各事项应另订协议约束。
4、履约期内,若乙方原有的造价员资格证书再通过其他专业考试或其他执业资格考试,如国家规定必须注册在甲方,费用及各事项由甲乙双方另行协商一致后,另订协议约束;如双方协商未达成一致协议,则本协议书自动解除,协议双方不承担额外赔偿责任。
5、在办理注册时所签订的劳动合同仅为办理造价员证书注册所用;本协议为双方真实意思的表达,所有与本本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方盖章(或签字)之日起生效,聘用期满后本协议自动失效。
甲方(盖章): 乙方(签字):
法人代表(签字):
甲方电话: 乙方电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
挂靠协议书 篇9
甲方:__________________
乙方:(姓名)__________
(身份证号码 )
经甲、乙双方协商同意,达成如下协议:
一、户口挂靠的条件
凡因市内工作变动、应届毕业生先落户再就业等原因,经批准已落实________户口但暂无落户地,在本中心办理个人委托人事代理手续的未婚人员可办理户口挂靠。
二、甲方根据乙方需要提供以下服务:
1.办理户口迁入、迁出手续。
2.办理身份证换、补手续。
3.提供相关户口证明(乙方需出具《个人委托人事代理协议书》及《户口挂靠协议书》)。
三、乙方承担以下责任:
1.乙方户口挂靠期间应自觉遵守国家的`法律、法规,遵守计划生育条例及户籍管理规定,并配合甲方做好户籍管理相关事宜。
2.乙方需向甲方提供正确的联系方法(如有变动,需及时通知甲方)。
联系电话 手机 ________________________
联系地址________________ 邮编 ________________________
3.乙方在发生以下情况时,需及时至甲方办理户口迁出手续。
1)乙方户口挂靠期满________年(自____年____月起)。
2)乙方在办理结婚登记相关手续时。
3)乙方已购置住房或已有新的落户地。
4.乙方遇特殊情况暂不能办理户口迁出手续的,须同甲方另行协商解决。
四、由于乙方未能遵守本协议的条款,甲方有权中止协议。
五、自本协议中止日起一月内,乙方未与甲方联系且未办理相关手续的,甲方将不再出具任何证明材料。
六、根据________市物价局价服字________________号文件规定,乙方须向甲方缴纳:挂靠户口管理费________元/次。
七、本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:___________________(盖章)
办公地址:_______________________
邮政编码:_______________________
办公电话:_______________________
___________年________月________日 乙方签名:_______________________
___________年________月________日
挂靠协议书 篇10
甲方:
乙方: 性别: 身份证号:
挂靠人:性别: 身份证号:
乙方与挂靠人是关系,乙方因个人原因,申请挂靠甲方公司代为办理社保事宜,甲、乙双方及挂靠人,就代办社保事宜,经友好协商,达成如下共识:
一、 甲方的责任:
1、 甲方按甲方员工标准,为挂靠人代办社保;
2、 甲方与挂靠人为代办社保关系,与挂靠人不存在劳动关系。
二、 乙方及挂靠人的法律责任
1、 乙方及挂靠人按甲方及社保部门的'要求,提供就代办社保的的相关的材料。
2、 挂靠人的社保费需按季付或半年支付的方式,将该款项打入甲方指定的账户或以现金的形式支付。
3、 支付时间:每月的 日前。否则甲方将暂停或办停挂靠人社保,其法律后果均由挂靠人承担。
4、 乙方如需终止甲方代办社保关系,需提前一个月通知甲方。如未及时通知甲方,甲方之损失将由乙方承担。
5、 甲方代办社保期间,挂靠人一切劳务纠纷,如工伤、意外等等,均与甲方无关。
6、 甲方因履行本协议产生的一切法律风险和费用,全部乙方和挂靠人由直接支付和全额承担。
7、 乙方和挂靠人互负连带责任。
三、 协议期限:从 年 月 日至年 月 日止。
四、 本协议如有未尽事宜,需甲方、乙方和挂靠人共同书面签订补充协议。
五、 协议一式三份,各执一份,并从签订之日起成立,甲方实际履行之日生效,乙方停止支付社保费时,甲方可提前解除终止本协议。 甲方:(盖章)乙方:(签字)
代理人:(签字) 挂靠人:(签字)
日期: 年 月 日
挂靠协议书 篇11
甲方:
乙方(车主):
根据道路交通及道路运输有关法律法规及有关文件精神,为进一步加强本公司生产经营管理及安全生产管理,进一步明确双方的责任和义务,经甲、乙双方共同协商达成如下协议:
一、乙方自行购买壹台货运车辆要求挂靠甲方从事道路货物运输经营。
乙方所购买车辆号牌为:
车型:
发动机号:
车架号:
二、乙方在挂靠期间,必须按有关规定交纳车船使用税和营业税、企业内部管理费( )企业内部安全互助基金( ),为了安全生产及便于管理,必须到甲方指定的保险公司交纳交强险和指定的修理厂进行二级维护和指定的质检站质检,否则甲方不予办理任何手续。
三、企业内部安全互助基金的.使用,如出现第三者交通事故,保险公司赔偿完后剩于部份由公司全额赔偿(但是车上人员不能超过一万,第三者不能超过二十万,超出部分由乙方自行承担),三年不出任何事故,第四年以后的车损事故也由公司承担。乙方车辆手续超期或无证驾驶和未交企业内部安全互助金(以甲方收据时间为准),所有损失由乙方自行承担。
四、乙方必须遵守国家的法律法规,合法经营,独立承担一切民事及刑事责任。乙方有道路交通违法行为和道路运输违法行为,应按规定主动到有关执法机关接受处理。
五、乙方应自觉遵守道路交通安全法律法规和道路运输法律法规,自觉遵守道路运输业务操作规程,认真贯彻落实本公司的各项安全生产管理制度,按时参加公司每月组织的安全学习,抓好安全生产工作。
六、乙方在挂靠期间要加强车辆维护保养,定期对车辆进行审验,确保车辆技术状况良好。乙方在不拖欠任何费用的情况下。甲方有责任协助乙方办理相关手续。以上协议甲、乙双方签字生效,并承担相关的法律责任。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
挂靠协议书 篇12
甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
甲、乙双方经友好协商,本着公平、公正原则,达成如下协议:
一、协议内容
工程名称:
项目地址:
劳务造价:
二、协议目的
经甲乙双方协商,一致同意甲方上述工程的建筑劳务施工分包项目使用乙方资质予以办理项目投标和建筑施工备案手续。
三、乙方的权利义务
1、乙方向甲方收取服务费人民币______元;该款甲方于本协议签署后______日内一次性付清。
2、乙方在本协议生效之后,向甲方提供项目投标和建筑劳务分包备案所需的备案资料和手续等,不具体参与甲方的建筑施工。
3、甲方应当严格依法执行营业税改征增值税政策,所需税费甲方自理,所需税票由甲方支付税费后开具。
4、甲方应规范工程项目部印章管理与合同签订。在甲方以乙方公司名义对外签订合同时,应当严格审查合同相对方的经营资质并报乙方审查签章。以乙方名义签订的合同以及甲方招用无用工资质的劳务分包人产生的.权利义务,均由甲方承受,乙方不承担责任。
四、甲方的权利义务
1、甲方可以获取乙方的相关企业资料、资质证书(均为加盖印章的复印件),予以办理建筑施工备案手续。
2、该工程所产生的劳务工资均由甲方自行负责支付解决。民工的上岗前培训和安全教育以及配合政府部门检查等事宜,均由甲方负责落实并承担,乙方完全不参与施工过程中的用工管理。
3、甲方实施的上述工程项目,其具体的合同、施工、保险、税务、财务、银行、统计等事项均由甲方自主办理,与乙方无关。
4、甲方在建筑施工过程中,若出现安全工伤、质量责任事故等重大意外和追索劳动报酬争议,均由甲方独立承担处理,乙方不承担一切责任,特此提出免责声明。如甲方因此引发乙方诉讼且乙方委派律师应诉的,甲方应按照诉讼法院所在地标准承担法律服务费用。
五、违约责任
1、若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
2、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付______元违约金,并应赔偿对方的经济损失。
六、争议解决
因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向_______方所在地人民法院诉讼。
七、其他
1、甲乙双方一致确认,如因建设工程施工备案需要,甲乙双方另行签订的《建筑劳务分包施工合同》,仅作为政府相关部门备案使用,不作为双方权利义务的约束条款。
2、本协议未尽事宜,甲乙双方应友好协商,通过达成补充协议解决,补充协议与本协议具有同等效力。
3、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至上述工程完工后失效。
4、本协议一式______份,甲、乙双方各执_______份。
甲方(签章):
负责人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
负责人(签字):
______年______月______日
挂靠协议书 篇13
甲方:__________
乙方:__________
因业务发展需要,甲方需用二级建造师,经过真诚协商,乙方将其国家建筑工程贰级建造师 市政工程专业 资格证书(证书编号: )注册于甲方公司之事宜达成如下协议:
一、聘用期:甲方聘用乙方的期限为壹周年。乙方聘用期实行不坐班工作制,不参与项目管理。即从______年______月______日,至______年______月______日止。
二、双方签定协议时,乙方向甲方提供其二级建造师执业资格证原件、一寸彩色照片5张、学历证书原件、身份证原件(甲方需要时提供),甲方应向乙方提供其单位的营业执照复印件。甲、乙双方确认材料无误后签定协议书,付费方式为:甲、乙方签定协议书后十天内甲方一次性支付给乙方本年度的工资¥ 元(大写整)。
三、协议期间,乙方的继续教育学习及安全员B证或其他相关培训手续、差旅及食宿费均由甲方负责,具体学习及考试(若非必须本人参加)则由甲方代为进行,但如必须本人参加,乙方必须参加,并对考试负责,如乙方不配合考试,所有产生的后果由乙方负责;甲方不承担因乙方未通过教育学习而未通过注册或年审的责任,如因此再次发生的费用由乙方自行承担,并合同有效期相应顺延。
四、甲方递交乙方的材料到相关的审批部门经审核合格后(一般为7-10天),甲方将学历证书原件、身份证原件返还给乙方;乙方完成注册到甲方名下后(即签发注册章后3日内),甲方将注册二级建造师注册章、二级建造师执业资格证原件交由乙方保管,注册证书原件由甲方保管。如果双方解除合同,安全员B证随建造师一并转出。
五、乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质申报、年检等方面,除此之外,甲方在未取得乙方许可的情况下,不得擅自使用乙方的《二级建造师注册证书》,不得用于招标,投标及现场施工,否则,由此出现的任何责任均由甲方全部承担;乙方也不得未经甲方许可而擅自使用注册章,否则一切后果均由乙方承担。同时,乙方未经甲方同意不得在合同期内将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为。
六、甲方保证乙方资格证的年检及时、有效,及时通知乙方进行继续教育学习等工作。
七、在甲方办理各项资质(例如办理安全许可证等)、年检及建设行政主管部门的检查时,乙方需向甲方及时提供相关证件原件,如身份证、学历证书、二级建造师职业资格证、职称证,方式为甲方自行取送(如需乙方快递,甲方负责费用)。甲方应及时为乙方办理该证的年检工作,年检费用由甲方支付。 如遇证书年检、公司升资质等需要乙方到位,甲方应提前五天通知乙方,乙方必须支持配合,由乙方在规定时间内到位,由此引发的合理费用(含来回路费、生活住宿费)由甲方负责全额报销,并给予乙方每天补贴¥500元。
八、乙方在聘用期间如增项或者考取其他证件(如一级建造师、造价工程师等建设部的证书)需要放在甲方单位中,经过甲乙双方协商后确定证书费用后,再另签订协议。在甲乙双方解聘后乙方所有证书应归还乙方。
九、 如因乙方原因注册审核不通过的(非重复注册原因),甲方已支付给乙方的所有费用,乙方必须在建设厅网公布不通过日后十天内一次性退还给甲方,同时甲方将乙方所有证件原件交给乙方;乙方应退回甲方已付岗位津贴,合同自动失效。
十、续聘:聘用期满一个月前,双方如有意签订续聘协议,具体条件由双方另行商议,下一年的聘用工资需在本聘用期截止日的`前十天支付。
十一、解聘:签定协议时,甲方应同时出具付费截止日的解聘证明;若聘用期满,某方要求解聘,需提前一个月通知对方。 甲方单位中所有乙方证书应全部归还乙方。
十二、违约责任:
1、 乙方应保证向甲方提供的所有证件材料真实,并保证在甲方不是重复注册及多证分注,否则因此产生的后果由乙方负责,本协议自动解除, 乙方应把甲方已支付的所有款项全额返还,并赔付甲方伍仟元整;
2、 由于甲方原因未注册成功,甲方需向乙方支付签约日期至证件返还之日的双倍工资,并赔付贰仟元作为补偿,乙方返还甲方已支付的其他款项。
3、 甲方在保存乙方各类证章期间,如果由于甲方原因造成乙方任何一种证章的丢失或吊销,甲方赔偿乙方相关损失,其计算方法如下:
1,任何一种证、章丢失,甲方负责补办并承担相关费用,若不补办,需赔偿乙方壹万元整;
2,如因甲方过失至乙方学历证书丢失或损毁的,甲方赔付乙方人民币50000元(大写:伍万元整);
3,如因甲方过失导致乙方资格证吊销(因工程质量、安全问题),甲方赔付乙方壹拾万元整。 如因乙方自身原因导致以上后果,甲方概不负责。
如发生上述第3项情况,乙方有权单方解除合同,乙方已收津贴不予退还。乙方单方解除合同的,应当书面通知甲方,甲方应在接到书面通知之日起5日内支付赔偿金。 如因乙方自身原因导致不良后果,甲方概不负责,并赔偿甲方相应的损失。
4、 甲方保存乙方证件期间,不得从事与注册、资质无关事宜,否则,由甲方承担相应的责任(包括法律责任)并按上条进行赔偿。同时应对乙方个人信息予以保密,不得将个人信息及证件应用于本协议规定的使用范围之外,否则,由甲方承担相应的责任(包括法律责任)。
5、协议期内,在未得到乙方书面认可的情况下,甲方不得将乙方的建造师资格证书注册到其他的企业,否则即视为违约;不得作出有损于乙方利益的其他行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任由甲方承担。
6、 乙方必须在甲方公司签约满1年,才可以转注,乙方如果要求提前解约(下列情况不属于违约:a、甲方不能按时支付工资;b、由于甲方原因初始注册不成功;c、甲方有其他违约行为等),则甲方不负责本年度的继续教育学习费用及手续,且乙方需退还甲方支付的从解约时间至本年度底的工资(月数*1000元/月),并赔付违约金伍仟元整;甲方要求提前解约,则乙方不退还已付的工资及其他费用。
7、 双方要解除合作,甲方负责在聘任期满后七日内退还乙方注册证书和执业手册并向乙方提供转注册所需要的相关材料。如因甲方原因造成乙方无法转注,甲方向乙方赔偿延误天数工资的双倍金额(起算日期为协议期满7天后至办理乙方转注册所有手续完毕),如因乙方原因未转出,甲方不承担任何费用。
8、在履约期间未尽事宜甲乙双方应本着相互支持与理解的原则进行商议并需要提前告知对方。
十三、本协议条款货币形式均为人民币。
十四、本协议一式两份。双方各执壹份,具有同等效力。
十五、本协议自双方签定之日起生效。
十六、本协议所指金额均为税后金额,如本协议发生缴税情况,均由甲方承担。
十七、未尽事宜,双方再协商解决。
甲 方: (盖章)
乙 方: (盖章)
______年______月______日
挂靠协议书 篇14
甲方:
乙方:
身份证号码:
住所地:
联系电话:
甲乙双方本着自愿的原则,经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等的基础上,就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜,达成如下协议:
一、本协议属平等民事主体之间订立的协议,甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系,不受劳动合同法条款的约定和调整。
二、乙方为了享受社会保险所代来的福利,自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保,乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。
三、甲方在为乙方办理挂靠社保时,乙方应提前向甲方提供所需资料:身份证复印件、户口薄复印件(户主及本人页)、相片。
四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系,乙方不去甲方处上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇;乙方除因本协议目的而使用甲方
名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。
五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,按当地政府每年度公示的.基数为基准,该费用由乙方全额负担,乙方于本协议签订后3日内,最少按一次性支付半年或全年的保险费用。乙方在接到甲方通知后2日内必须交齐费用,否则造成乙方损失乙方自行承担。
六、由于乙方并不属于甲方的员工,乙方在甲方购买社保期间,乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担,与甲方无关。
七、乙方在以甲方为参保单位期间,乙方在此期间发生人身意外伤害等,甲方不提供乙方工伤待遇,如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响,其责任和后果乙方全部承担。
八、乙方在以甲方为参保单位期间,若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月,甲方尽力配合办理相关手续,之后乙方所有退休待遇均由第三方社保机构负责,与甲方无涉及。甲方为乙方办理停保手续,而推向社会化管理办理退休,并由乙方自行办理退休手续,甲方不承担任何责任与费用。
九、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任,未经甲方的同意,乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息,否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。
十、乙方应严格履行本协议,如有违反,一切责任由乙方全部负担。
十一、本协议未尽事宜,可通过友好协商解决。
十二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章(指模)及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。
甲方:
乙方:
日期:____年___月___日
挂靠协议书 篇15
甲方:_____________ (盖章)
乙方:_____________ (身份证号码 )
因甲方公司发展需要,经过双方真诚友好协商,乙方同意将中级职称证书 拿给甲方使用,在乙方的配合下为其办理相关手续,具体条款如下:
一、协议期限
甲方聘用乙方给职称证,本协议期限为壹年。自甲、乙方合同签定时计算到明年的同样时间满一周年,即自 _____________年 _____________月 _____________日至 _____________年 _____________月 _____________日止。
二、甲方权利与义务
1、合同期间,甲方使用乙方的职称证书仅用于申报甲方公司的企业资质及资质升级、年检,若甲方未经乙方同意私自用于其他范围,一切后果均由甲方负责。
2、甲方应妥善保管乙方职称证书。若由于甲方原因发生证件污损、遗失,由甲方负责补办或更换,相关一切费用由甲方承担, 且甲方应赔偿乙方相关损失。如因乙方自身原因导致后果,甲方概不负责。
3、协议前甲方要确定乙方的证书可以用的情况才办理后续手续,如果到时候相关部门因专业不符合而不予办理,则责任在甲方,乙方不负责。
三、乙方权利与义务
双方签定协议后,乙方即向甲方提供有关办理所需要的'相关材料。并承诺向甲方提供真实合法的资料,若乙方提供的资料属虚假伪造的,一切责任由乙方自行承担,并负责赔偿甲方相应的损失。乙方要保证不得在别的企业信息系统里面有重复,如有重复必须在3个工作日解决,未能解决的乙方必须退还甲方付给乙方的全部费用,在甲方办理公司资质需要乙方提供身份证原件或本人到场的需支持配合,出差来往费用由甲方承担补贴。
四、费用支付方式
经双方商定,甲方与乙方签订合同后当天一次性支付给乙方人民币(大写: _____________元整)¥_____________ 元整
五、协议解除
1、在协议有效期内,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议,应本着相互支持与理解的原则,提前一个月通知对方,以便另一方做好工作安排。协商内容须经双方一致同意,并另外补充协议条款后,方可变更生效。但在下列情况下,乙方有权提前解除协议但不负违约责任:
(1)甲方不能按期支付工资;
(2)甲方有其它违约行为。
2、如果双方同意解除协议,甲方应对乙方办理注册变更手续提供便利条件,在协议解除前提前15个工作日出具乙方解聘证明、职业道德证明等乙方所需的全部相关资料, 并在协议解除后的三天内为乙方出具合同解除证明,同时返还乙方留存在甲方处的所有证件及相关材料原件,不得无故刁难,否则,甲方需赔偿乙方相关经济损失。
六、本协议条款货币形式均为人民币。
七、续约
协议期满前两个月,如双方达成一致意向,甲方可优先考虑续签乙方。
八、 本协议一式两份。双方各执壹份,具同等效力。
九、本协议自双方签定之日起生效,协议期满解除协议,相关费用付清、相关证件及材料原件返还乙方后失效。
十、未尽事宜,双方再协商解决。
十一、争议解决办法:原则上双方协商解决,协商不成时由人民法院裁决。
十二、 其他:
甲方不承担本协议期内乙方的任何伤、残、病、死亡等及其他与本公司无关产生的一切费用。
甲方:_____________(盖章) 乙方:_____________
法定代表人:(签字)_____________ 身份证号码::_____________
_____________年_____________ 月 _____________日 _____________年 _____________月_____________日
挂靠协议书 篇16
甲方:
身份证号码:
电话:
乙方:
身份证号码:
电话:
甲方因经营药店需要,使用乙方执业药师证书,经双方协商同意,签订协议,并共同遵守下列条款。
一、使用年限为 年,自 年 月 日起至 年 月 日止,协议期满即自动终止,双方要续签协议,可提前二个月协商。
二、甲乙双方合作期间,自协议签订之日起甲方按每年10000元(大写:壹万圆)币向乙方支付工资。
1. 在本协议签订后 天内必须完成证书注册。
2. 如因甲方原因,在本协议签订后 天内没有完成证书注册,由乙方提出,双方可以解除本协议。甲方需按每天 元补偿乙方在这期间内的误工费用。
三、自本协议签订之日,乙方将相关注册证件及资料交予甲方经办人,甲方在确认无误后出示收据给乙方。甲方应尽快办理相关注册手续,如需乙方配合,应提前与乙方协商,方便乙方安排时间,如因此产生费用(因注册需要所发生的差旅费、住宿费、培训考试费等),由甲方承担。
四、在协议期内,乙方必须按规定接受执业药师注册期间所必需的培训和继续教育,修满规定的学分,由此产生的费用由甲方承担,实报实销(包括差旅费、住宿费、培训费及体检费等)。甲方在认证和各项检查期间如需乙方到店配合,应提前三天通知乙方,以便乙方协调时间,并每次负担乙方误工费壹佰元及车费伍拾元。
五、甲方应妥善保管乙方注册证书,若有损坏或遗失,甲方应及时负责补办并承担所有的费用。
六、在协议期内甲方应合法经营,甲方经营药店中发生的一切责任与乙方无关,乙方只提供执业药师证书。如因甲方原因导致乙方的执业证书被吊销,甲方承担乙方的经济损失 元。未得到乙方书面认可,甲方不得将乙方的执业药师资格证书变更注册到其他单位,不得做出有损于乙方利益的`行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任应由甲方承担。乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质就位、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件用做甲方的企业负责人及其他用途;否则,由此出现的责任均由甲方承担。
七、协议期满后如乙方要求解除协议,甲方应提前一个月出具与乙方的解聘证明等有关转注册证明,方便乙方办理转注的手续,并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件,不得以任何理由扣押乙方所有的证件资料。
八、甲方需维护乙方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件则乙方有权追究甲方法律责任,甲方需对乙方进行相关经济及损失赔偿。
九、甲乙双方如有一方违约,另一方有权解除协议。
十、未尽事宜,甲乙双方本着平等互利的原则协商解决。 本协议经双方签字后生效,一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
年 月 日
挂靠协议书 篇17
甲方:
乙方:
甲、乙双方就乙方挂靠甲方从事运输业务等有关事宜,经充分协商,达成如下一致协议条款,以资共同遵守。
一、挂靠事项
1、甲、乙双方同意,现乙方有牌汽车台,车牌号为;符合营运条件的车辆,上述车辆挂靠经营手续,由甲方协助乙方办理,所需费用全部由乙方承担。
2、甲乙双方共同确认:本挂靠协议不是劳动合同,也不是用工合同,乙方及乙方所聘请的人员不属于甲方人员,不能享受甲方职工待遇,与甲方不存在用工关系。乙方应自行承担乙方及雇用人员的行政、民事、刑事责任。
二、挂靠期限
1、乙方挂靠甲方从事运输业务的期限为两年,即从20年月日起至20年月日止。
2、挂靠协议期满,乙方无违约行为,并且不拖欠甲方代为垫付费用,甲方可协助乙方办理转户手续,费用由乙方承担,本协议自动终止。
3、本协议挂靠期限届满,如乙方未及时办理转户手续,甲乙双方的挂靠关系仍按本协议执行。
三、规税费用的承担
乙方同意承担其在挂靠甲方经营期间,因从事营运业务而发生的各项规税费用(即:保险费、车辆年审费、二级维护费、工商管理费、税费以及其它应承担的费用等)。若因乙方原因致使无法及时缴纳有关规税费用的,乙方承担由此引起的全部责任,负责赔偿由此给甲方带来的全部损失及主张权利的费用。交通、路政等相关协调费用,由乙方自行承担。
四、车辆维护管理。
乙方同意按有关规定和甲方制度对投入运营的车辆进行日常维护、维修保养、例保等,并及时对营运车辆进行季检、年检等,费用由乙方自行承担。
若因乙方原因致使甲方利益受损的,乙方应承担由此引起的全部责任并赔偿给甲方造成的损失。
五、投诉及事故处理
乙方挂靠经营车辆发生交通事故或其它事故的,乙方应立即向甲方及相关部门报告,甲方可协助乙方对事故进行处理,但甲方的实际使用费用由乙方承担。发生上述事故而产生的有关法律责任由乙方承担。若因乙方行为而致甲方遭受损失的,乙方应对甲方的一切损失承担赔偿责任。
挂靠经营期间,如乙方被客户投诉或因违法、违纪、违章被有关部门通报、曝光或作其他处理的.,乙方应按有关规定及时到甲方和相关部门接受处理;若因此而损害甲方利益的,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失,甲方有权终止合同的履行。
六、甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方的营运活动进行监督、检查、管理。
2、甲方有权组织乙方进行业务、安全、政治的学习。
3、甲方有权对乙方营运车辆进行性能、安全等方面的检查。
4、甲方有权按约定向乙方收取各项代缴费用。
七、乙方的权利和义务
1、乙方有获得挂靠经营的权利。
2、乙方应按约定缴交各项费用。
3、乙方应按约定接受甲方的管理、检查、监督。
4、乙方不得擅自转让、变相转让、出租、出借车辆及证照
5、乙方应当严格遵守法律、政策和甲方的各项规章制度,独立承担经营风险、承担违法、违纪、违章引起的经济赔偿及其他相关责任。
6、乙方的车辆运营由乙方自主安排,乙方以甲方名义与第三方签订的运营合同由乙方承担合同的相应权利、义务,与甲方无关,因运营合同的履行给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。
7、乙方车辆在合同期内必须购买交强险和足额的商业保险,在挂靠期间,如发生交通事故,车辆被盗被抢,货损货差,人员伤亡或其他意外事故时所产生的一切赔偿和费用,在保险公司赔偿范围外,差额部分均由乙方承担,与甲方无关(即甲方不负任何责任)。如相关部门裁决甲方负相关责任,则甲方享有向乙方追偿的权利。
8、乙方承担车辆使用过程中对本车、车上人员、车上物品或对第三方造成的任何损失或经济支出。
9、乙方负责车辆使用过程中发生的违章违纪行为,发生的行政、民事责任、刑事责任及各种纠纷所产生的费用和责任均由乙方自理,与甲方无关。
八、协议解除及违约责任
1、协议履行过程中,乙方有下列情形之一的,视为乙方违约,甲方有权单方面解除协议并收回一切营运手续。
(1)、触犯国家法律、法规、治安条例,被劳教或判刑的:
(2)、乙方有违反甲方规章制度行为的;
(3)、乙方有破坏甲方工作秩序、损害甲方声誉或其他利益的行为;
(4)、乙方违反交通法规或其它法律、法规被有关部门处理致使甲方被有关部门处理或媒体报道曝光的;
2、乙方如不能按时足额缴纳各项规税费用、甲方有权停发、停办乙方车辆相关运营手续及证件,有权收取每天1%的违约金,乙方超过缴费期限一个月不缴纳上述费用的,甲方有权留置乙方车辆并进行拍卖,以所得款项偿还甲方垫付的费用、注销车辆办理相关证件的费用,并可以解除挂靠协议。
3、挂靠期间,乙方不得擅自转让、变相转让、抵押、出租、出借车辆及证照,否则应支付甲方每部车一万元的违约金,并可以解除挂靠协议。
九、其它约定
1、乙方挂靠甲方经营期间,若发生交通事故或其他事故的,保险公司理赔
的保险费用应当直接转入甲方帐户,该款项应当首先保障对受害人的合法赔偿,剩余的受益在乙方不欠甲方有关费用时退还乙方。
2、乙方挂靠甲方经营期间,车辆发生灭失、毁损等风险责任由乙方承担。
3、挂靠期间乙方独立核算、自负盈亏,独立承担民事责任。车辆在经营中,因发生交通事故、运输协议合同纠纷、劳务纠纷等,一切由乙方负责并处理,乙方应及时将有关情况如实通知甲方,甲方可在乙方请求下协助乙方处理纠纷,所发生费用由乙方承担;如因以上事故、纠纷给甲方造成损失的,由乙方承担全部赔偿责任。
4、协议期内,乙方如需要更新、转让、转租或抵押车辆,需书面向甲方申请,并征得甲方同意后,可实施并办理相关手续。
5、挂靠期间,车辆产权仍属乙方,产生的效益归乙方支配和使用,同时产生的一切责任和损失均由乙方承担。
7、乙方以任何形式在银行或个人、借款及其他经济纠纷,由乙方自行负责。
本协议书签订前,甲、乙双方及保证人对本协议书的全部条款及其含义都已准确理解,自愿签订并愿意完全按照约定条款履行本协议书。
十、争议的解决
本协议书履行过程中发生争议的,双方应协商解决;如协商不成,由甲方所在地法院管辖。
十一、本合同附件为本合同有效组成部份,与本合同具同等法律效力。
十二、本协议书经双方签字或盖章后生效,并赋予强制执行效力。
十三、本协议书一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:乙方:
授权代表:身份证号码:
年月日
挂靠协议书 篇18
甲 方: (营业执照号: )
乙 方: (身份证号码: )
甲方因业务需要,现聘用乙方从事兼职二级建造师工作,兹订立协议如下,以资甲、乙双方共同遵守执行:
一、 聘用期限:
本协议期限:自 年 月 日开始至 年 月 日终止。
二、 聘用待遇:
1、聘用金: 元/年( 元整)
2、协议莶订后,甲方支付乙方定金 元( 元),乙方收到定金后即把注册证,执业章等转注资料寄给甲方。
3、按上述第一条的协议期限, 签定合同之日(即本协议生效之日),甲方确认材料无误注册成功当日一次性支付给乙方剩余人民币 元(大写: 元整)。
三、 甲方义务及权利:
1、甲方承诺乙方注册证书仅用于企业资质升级或资质年检使用和招投标使用,如甲方用乙方的执业证书参加投标时,若需要乙方到场参加或拿身份证原件备查,每次甲方应向乙方支付人民币 元,所发生的交通费、通讯费和差旅费等其它合理费用也应甲方另行支付给乙方;且累计30天内出勤不超过2天。
2、承担在聘用期内乙方的注册费用及用于维持本证书正常使用的其它各项年检、培训、继续教育等各项费用。
3、二级建造师注册证书在合同期限内由甲方保管,如发生遗失或污损,由甲方负责及时申请补办。
4、在协议有效期内,甲方在工程项目施工中所发生一切有关工程施工质量和工程施工安全方面的事故责任以及由此造成的经济损失均由甲方自行承担承担。
四、乙方义务及权利:
1、乙方向甲方提供二级注册建造师甲方注册过程中需要的一切个人材料
2、注册建造师职业印章(或ic卡)均由乙方保管。
3、乙方承诺向甲方提供真实合法的资料,若乙方提供的资料是虚假伪造的',乙方自行承担一切责任,并负责赔偿甲方相应的损失;
4、乙方不参加任何甲方要求的与本证书无直接关系的考试及培训(如河北省建筑施工企业安全生产管理三类人员考试等);
5、乙方不承担甲方的任何工作责任,但有义务配合甲方的二级建造师证书注册工作;
6、乙方在聘用期内不得在除甲方以外的单位注册。
五、 违约责任:
1、甲方应按协议时间支付乙方兼职工资,在聘用期内如甲方超出协议约定时间30天仍未能支付乙方兼职工资,乙方有权单方终止本协议,甲方除必须按协议期限支付乙方兼职工资外,并赔偿乙方 万元;
2、在聘用期内如因乙方原因发生注册证书失效或注销或吊销的,或乙方将二级建造师注册证书借予除甲方以外的任何第三方使用,甲方有权单方终止本协议,乙方必须退还甲方已经支付的注册证书费用;
3、若甲方在使用乙方的证书过程中,由于甲方的管理不当致使乙方被市级(含市级)以上质量或安全监督管理部门通报的,甲方在通报下达后一个月内一次性赔偿乙方经济损失人民币伍万整;
4、在聘用期内如因甲方原因发生注册证书失效或注销的,甲方按协议期限支付乙方兼职工资,如因甲方原因发生注册证书吊销的,甲方除按协议期限支付乙方兼职工资外,并赔偿乙方伍万元;
5、协议期限内,不经乙方同意,甲方不得将二级建造师注册证书借予除甲方以外的任何第三方使用,否则,乙方有权单方终止本协议并无需退回本协议期限内兼职工资;
6、乙方不得提前要求解聘,否则乙方退还甲方已支付的全部兼职工资;
7、甲方要求提前解聘的,甲方按协议期限支付乙方的全部兼职工资。
六、 其他:
1、本聘用协议期满前一个月,如双方达成一致意向,经乙方同意,甲方可优先考虑续聘乙方。续聘金不低于 元/年( 仟元整),并于续聘期初一次性支付。若不续聘,甲方必须在本聘用协议期满前一个月通知乙方并及时配合乙方在本协议期限内办理注册证书变更迁出手续,若迁出时间超过协议时间,则按本协议期满之日起甲方以 元/月(大写: 元/月)赔偿乙方经济损失。
2、甲方为乙方购买的五险一金(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险、住房公积金)包括在聘用工资内;甲方不承担聘用期内乙方的任何伤、残、病、死亡等及其他原因产生的一切费用。
3、若乙方有除注册二级建造师以外的其他建设部注册类执业资格证书需变更至甲方,甲方为乙方提供注册便利,但不另外支付费用给乙方,也不承担由此造成的额外费用。
4、甲方不得在借用乙方身份证、学历证等证件时,用于办理其它与本协议内容中不相关事宜,否则乙方有权向甲方追究相关的责任及经济损失。
5、除本协议以外,甲、乙双方未签订其它任何合同或协议。
七、 附加条款:
转注册办理完毕后甲方应及时将除二级建造师注册证书原件外的原件交还乙方,二级建造师注册证书原件存放在甲方单位。
本协议为甲、乙方双方真实意思的表达,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方盖章(或签字)之日起本协议生效,聘用期满及证书成功从甲方单位变更转出后本协议自动失效。
附件:
1、甲方营业执照、资质证书及甲方代表身份证复印件;
2、乙方身份证复印件;
甲方代表: 乙 方:
签字(盖章): 签字(盖章):
联系电话: 联系电话:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
挂靠协议书 篇19
甲方:____(单位)
乙方:____(个人)
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方聘用乙方之事宜达成以下条款,各方应遵守执行。
第一条:合同期限:
1、甲方聘用乙方的二级建造师证(专业:____),但乙方无需向甲方提供劳务服务,即双方之间并不形成劳动关系,甲乙双方的权力与义务仅以本合同约定为准。
2、聘用期限为____年,聘用期暂定为____年____月____日至____年____月日,实际聘用期为福建省建设厅网站公布转注册成功之日为起始日期
第二条:劳动报酬和福利待遇
1、甲方支付给乙方每年薪金人民币(大写)____元整(¥____)
2、支付方式:合同签订后甲方拿到证件时支付____元定金,建造师证书转注册成功之日起十日内(实际以福建省建设厅网站公布注册成功之日为准),甲方向支付乙方人民币(大写)____元整(¥____)因乙方(证件不能使用、证已挂到别的单位不能减等)原因,乙方全额退回已发放的工资,甲方退还已收到的所有证件。第三条:甲方的义务及权利
1、在二级建造师注册管理部门可以接受二级建造师注册申请之日起,甲方负责及时为乙方办理引进及其二级建造师注册登记手续。
2、甲方承担乙方二级建造师注册登记手续的相关费用及聘期内乙方参加二级建造师继续教育培训考试的相关费用。
3、履约期内,甲方妥善保管乙方的二级建造师资格证书,注册证书原件,如有遗失,甲方负责及时(在本协议结束之前)为乙方办理补证手续并承担补证手续相关费用。
4、如果甲方借乙方二级建造师执业资格证书、注册证书、执业印章投标或在工程中使用,甲方应征得乙方同意并另行支付乙方相关费用(按市场价)
5、如因甲方原因造成乙方的二级注册建造师资格被吊销或失效的',甲方应赔偿乙方由此造成的一切相关费用。如因乙方自身原因导致不良后果,甲方概不负责,并赔偿甲方相应的损失。
6、协议期内,在未得到乙方书面认可的情况下,甲方不得将乙方的建造师资格证书注册到其他的企业,否则即视为违约;不得作出有损乙方利益的其他行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任由甲方承担。
7、如甲方公司因资质申请及年检等需要安全员B证,乙方需配合甲方考取安全员B证,直到成绩合格为止。但所发生的交通费、食宿费、误工费由甲方承担。
8、甲方如要求乙方办理社保、医保等,费用应由甲方承担。在本合同期内如遇乙方有增项资质注册,甲方除无条件为乙方办理增项注册外,另给予乙方每一增项经双方协商另订(协商不定按市场价)从增项注册成功公示之日起算。
第四条:乙方的义务及权利
1、履约期内,乙方必须将二级建造师注册证书,执业资格证书原件在注册成功后由甲方保管(执业章由乙方自行保管)乙方应积极配合。履约期内未经甲方同意,乙方不得转注册。
2、乙方必须提供注册所需的材料及相关证件(执业资格证书、毕业证复印件、身份证复印件、一寸彩照四张),积极配合甲方办理注册登记手续(甲方不得利用乙方有效证件用于从事不正当交易)
3、如因乙方因为注册审核不通过的,甲方已支付给乙方的所有费用,乙方必须在建设厅网公布不通过日后十天内一次性退还给甲方,同时甲方将上述证件原件交给乙方;乙方应退回甲方已付岗位津贴,合同自动失效。
4、履约期内如乙方有充足的理由需取回证书,应提前通知甲方且在承诺的期限内返还甲方。如合同期满之际正遇甲方需用证书,本合同期限是否延长经双方协商另订。
5、履约期间,甲方办理资质升级时,需乙方提供身份证、毕业证、执业章等相关证件原件时,乙方应积极配合甲方办理原件核对。
6、乙方如要求甲方办理社保、医保等,费用应由乙方自行承担。
第五条:其他
1、乙方的毕业证和职称证在甲方资质审核通过后归还乙方保管,若甲方需要用到乙方相关证件,乙方应予以配合。若甲方的项目需要由乙方承担项目经理或负责人(含担任专业技术人员)等,则甲方应与乙方协商一致并另行确定报酬及福利(通过补充协议约定);甲方注册完毕后,应将注册盖章归乙方保管,挂证不挂章;需挂章,另行协商补充协议。乙方相关证书只作为资质升级使用,不作其他用途。
2、有下列情形之一的,乙方可随时解除合同,且不退还甲方已预付的工资款,同时由甲方赔偿乙方因此造成的损失。
a.甲方以暴力或非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的;
b.甲方未按本合同约定支付乙方薪酬;
C.甲方未按合同约定,将乙方相关证书擅自用作资质升级以外的用途。
3、有下列情形的,甲方有权提前与乙方解除合同,赔偿甲方因此造成的损失。
a.发现乙方擅自以甲方名义对外承接工程,严重损害甲方的名誉和利益的。
b.若乙方所提供证书不能够使用,则乙方需退还甲方发放的所有薪资。
4、若合同期满,双方无疑义协议可自动按年顺延,费用照旧(也可按当年市场行情双方协
定下年报酬)如未续签的,甲方应在合同期满前十五天内无条件退还乙方所有相关证件(包括期间考取的安全员B证),并同时无条件为乙方办理所需要的所有相关手续(证书续期或变更注册、离职证明、社保转出等),保证乙方证书变更或下一注册期的所需业绩,并办理移交手续。
5、在约定归还证书的时间里,甲方须按时归还乙方证书,若甲方不能按时归还乙方的证书,乙方有权要求甲方归还,并可要求甲方赔偿乙方由此造成的一切损失;甲方不得把乙方证书弄丢,如果甲方把乙方证书弄丢了,甲方须在合同期内为乙方补办证件,若是无法补办,甲方须赔偿给乙方相应的费用。
6、甲方若单位名称、地址变更以及甲、乙双方任何一方通信联系(电话)方式等变更应及时通知对方,违反此约定的一方给对方造成损失的应给予赔偿。
7、合同期满后,若不再续签挂靠协议,企业必须负责网络减员(社保减员,企业信息锁减员),若甲方超过15日办理好,甲方按一个月工资发放给乙方,以此类推。第六条:违约责任:任何一方违反本合同给对方造成的损失的,应根据后果和责任大小予以赔偿。
第七条:本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行。
第八条:本合同从甲、乙双方签字之日起生效,今后因履行本合同纠纷或争议,双方可通过协商解决,协商不能达成一致意见,可以向劳动保障行政部门或向法院起诉。
第九条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方盖章签字生效,具有法律同等效力。
甲方:(公章)________
乙方:________
地址:____________
地址:________
联系电话:________
联系电话:________
法定代表人(或授权代表)________
银行账号:________
挂靠协议书 篇20
甲方:________
乙方:________
为适应市场经济需要,维护运输市场秩序,提高经济效益,确保交通安全,乙方自愿将冀____号____货车(发动号____车架号____)一台注册关系加盟到甲方。现双方协商一致,达成如下协议:
一、乙方自有货车以甲方名称登记上户,车辆落户登记不是产权登记或产权转移,车辆产权和使用权仍属乙方。抵押或转让必须乙方签字,才能生效。
二、经营期间,乙方独立支配车辆的行驶和营运,产生的效益归乙方支配使用,同时产生的一切责任和损失均由乙方承担。
三、若乙方车辆是消费信贷车辆,乙方在未还清贷款之前,该车所有权和抵押权归贷款银行所有;乙方以任何形式在银行或个人的借款、货款及其他经济纠纷,由乙方享有权利和承担义务。
四、甲方负责给乙方办理各种国家规费及车辆补牌、补证等相关手续,费用由乙方负担。
五、乙方购买车辆后投保交通事故强制险外,还必须投保第三者商业险,蓝牌车辆第三者责任险不低于20万元,黄牌车辆第三者责任险不低于50万元。
六、乙方必须按时参保承运人责任险,给车辆安装卫星定位(GPS),按时交纳卫星定位服务费。
七、乙方车辆运行必须遵守法律、法规和有关规章、政策的'规定。严禁客货混装,严禁装运国家禁运的一切物品,化学危险货物运输车辆不得装运普通货物或危、普货物混装或超营运范围运输。违者,造成所有后果由乙方承担。
八、乙方雇佣驾驶员应持公安部门核发的《机动车辆驾驶证》和交通部门核发的《从业人员资格证》等相关证件,押运员应持交通部门核发的《押运证》等相关证件,证件不全的人员不得上车。
九、乙方出现各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损坏、失火、被盗、被抢由此产生的全部责任和损失,以及由此造成的所有费用均由乙方承担,甲方可协助乙方处理。
十、遇有国家抢险救灾、突发事件及指令性任务时,乙方应积极配合,无条件服从甲方的调遣。
十一、乙方必须遵守交通法规和甲方的安全制度,积极参加甲方安全活动,加强车辆维护,按照规定正常年(季)检验;保持车辆技术状况一级,如发现乙方车辆不符合安全驾驶规定甲方有权制止车辆运行;如发现乙方不按照规定执行,所造成的后果由乙方承担。
十二、乙方必须准时参加甲方每月组织的安全例会,认真学习例会的内容精神,把例会精神传达到车上每一个人,做到文明驾驶,安全行车。
十三、本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规和甲方有关规定执行。
十四、本协议一式两份,经甲方盖章乙方签字后生效。
甲方:________
乙方:________
负责人:________联系人:________
电话:________电话:________
手机:________手机:________
通讯地址:________通讯地址:________
____年____月____日
还没有评论,来说两句吧...