常用版工程工程合同样书范文例文样本

2023年常用版工程工程合同样书范文，可复制办公软件中进行编辑使用，请根据自己的实际情况修改本合同协议范文。

建设工程施工合同，工程合同范本最新范文例文样本仅供参考！

-------------------------以下是范文正文--------------------------

常用版工程工程合同样书

总包方(甲方)：____________________________　　地址：____________电话____________代表人：____________　　分包方(乙方)：____________________________　　地址：____________电话____________代表人：____________　　依照《中华人民共和国法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。　　
第一条工程项目　　
一、工程名称：________________　　
二、工程地点：________________　　
三、分包工程范围及工程量(附预算书)　　
四、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。　　
第二条工程结算　　
第三条工程质量　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。　　
第四条安全生产　　
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。　　
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。　　
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。　　
第五条生活管理　　
一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自理。　　
第六条分包工程人工费单价　　
第七条材料管理　　活完料净，保持现场整洁。　　
第八条施工机具　　
一、大型工具由乙方负责。　　
二、手工操作工具，由乙方负责。　　
第九条现场管理　　
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，保证施工顺利进行。　　
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作。　　
三、分包人员要保持相对稳定。　　
第十条违约责任　　
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。　　
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。　　
三、乙方必须按合同规定的.工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。　　
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。　　
第十一条附则　　
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决：
(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，
(2)向人民法院起诉。　　
二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____备案。　　
三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。　　
四、双方商定的其他条款：　　
1..略　　
2..略　　
第十二条合同附件及有效期　　
一、合同附件：　　
1.工程预算书;　　
2.略　　
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：__________　　代表人：________　　________年____月____日　　分包单位：______________　　代表人：________　　________年____月____日