实用工地工程合同样式范文例文样本

2023年实用工地工程合同样式范文，可复制办公软件中进行编辑使用，请根据自己的实际情况修改本合同协议范文。

建设工程施工合同，工地合同有哪些范文例文样本仅供参考！

-------------------------以下是范文正文--------------------------

实用工地工程合同样式

甲方(总包方):　　乙方(分包方):　　为了明确甲乙双方权利和义务，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国民法典》，并经双方协商一致，达成如下协议：　　
第一条工程概况:　　
1、工程名称：　　
2、工程地点：　　
3、工程内容：　　
4、工程造价：(大写)　　
5、承包方式：　　
6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准)：　　
7、竣工日期：　　
第二条图纸及资料:　　
1、工程款报价单，经甲方签字，做合同附件;　　
2、甲方变更施工指示，应有书面形式，做合同附件;　　
第三条双方责任:　　
1、甲方责任：　　
(1)提供施工用水用电，满足施工基本条件;　　
(2)提供施工仓库用房;　　
(3)负责协调和其它工程商的交叉施工;　　
(4)按合同约定支付工程款;　　
2、乙方责任：　　
(1)严格按甲方认可的施工图纸施工，保证施工安全和施工质量;　　
(2)做好施工管理，保持现场清洁，道路畅通，器材堆放整齐;　　
(3)负责对甲方指定人员的相关技术培训;　　
(4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等;　　
第四条工程质量及验收:　　
1、乙方施工所供材料或设备，列出清单，由甲方负责人验收质量和数量，并经甲方负责人签字认可方可使用;　　
2、隐蔽工程须甲方现场验收，否则乙方可推迟该工程;　　
3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请，甲方须在收到申请之日起____日内调试验收完毕，否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;　　
4、工程验收标准、方法、程序：甲方收到乙方验收申请后，应组织甲方、乙方和其它相关人员，组成验收小组。参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求，由验收小组共同检验，并签署验收文件。　　
5、如工程未经验收甲方就单方使用，即视为工程质量合格和甲方验收合格;　　
第五条工程保修:　　工程保修期为________年，自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题，由乙方保修，若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外)，乙方可以收取维修费和材料费。　　
第六条工程付款:　　
1、自本合同签订之日起____日内，甲方向乙方支付总工程款;　　
2、工程施工完毕，验收合格，甲方向乙方支付总工程款的，即　　
3、剩余5%作为质保金，即元，________年内付清。　　注：所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。　　
第八条工程变更：　　
1、合同签订后，乙方向甲方提出开工申请，甲方同意后，出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工，开始计算施工工期;　　
2、工程、工期变更：　　
(1)甲方未及时付款，施工工期顺延;从应付款日期算起，一直到款付为止，期间有几天则工期向后顺延几天，责任归甲方;　　
(2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(
第四条)，造成施工工期延误，施工工程顺延，责任归甲方。　　
(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素，影响施工以及造成停工的，因此导致的工期延误，乙方没有责任，工期应顺延。　　
3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等，应当作出书面文件告知乙方，该文件为合同附件。　　与此同时，以上新要求所导致的以下情况，由甲方负责，并及时支付乙方相关费用：　　
(1)施工工期顺延;　　
(2)根据设备、材料和工程量增加，相应要增加的工程款;　　
第七条违约责任:　　
1、乙方因违反本合同相关条款，而没有按时竣工，逾期一天按工程造价的，向甲方支付违约金;　　
2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款，逾期一天按工程总造价的，向乙方支付违约金;　　
3、如甲方未及时支付工程款，拖延____日以上，乙方有权停工，所造成的工期延误或其它后果，均由甲方承担;　　
4、一方擅自解除合同，应按没有履行部分工程造价的%，赔偿另一方;　　
第八条商业秘密:　　设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。　　
第十一条补充条款:　　
第十二条争议解决：　　如双方发生争议，双方协商，协商不成，到乙方所在地的人民法院解决。
第十三条本合同未尽事宜双方协商，本合同一式四份，甲乙各执两份.　　甲方(签章)：乙方(签章)：　　法定代表人：法定代表人：____日期：____日期