建设工程承包施工合同范本范文例文样本

2023年建设工程承包施工合同范本范文，可复制办公软件中进行编辑使用，请根据自己的实际情况修改本合同协议范文。

建设工程施工合同，建设工程承包合同有哪几种范文例文样本仅供参考！

-------------------------以下是范文正文--------------------------

建设工程承包施工合同范本

发包方：________________

承包方：________________

根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

(1)工程概况

工程名称：________________;

工程地点：________________;

工程计划批准单位及文号：________________;

工程范围和内容：全部工程建筑面积____________平方米。

(2)工程期限

本工程合同总工期为________天。

本工程开工日期__________年________月________日，竣工日期__________年________月________日。

(3)工程合同总价

本工程合同总价为人民币___________元。

(4)材料、设备供应

本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方商定按附件第__________办理;

材料、设备供应范围的划分和检验;

材料价差及实物价格的结算;

(5)工程质量和检查验收

(6)施工设计变更

(7)双方负责事项

(8)工程价款的支付与结算

(9)违约责任与奖励规定

(10)争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

(11)特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

(12)附则其他本合同未言明事项，一律按《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

本合同正本________份，其中发包方执________份，承包方执________份，副本________份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

发包方__________________(盖章) 承包方__________________(盖章)

鉴(公)证意见__________________

地 址：__________________

经办人：__________________

法定代表人(签名)：__________________

鉴(公)证机关(章)

委托代理人(签名)：__________________

开户银行：__________________ 开户银行：__________________

帐 号：__________________ 帐 号：__________________

电 话：__________________ 电 话：__________________

邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________

签约日期：__________________

签约地点：__________________