工程分包合同（简洁版）范文例文样本

2023年工程分包合同（简洁版）范文，可复制办公软件中进行编辑使用，请根据自己的实际情况修改本合同协议范文。

建设工程施工合同，工程分包合同协议书怎么写范文例文样本仅供参考！

-------------------------以下是范文正文--------------------------

工程分包合同（简洁版）

甲方：__________

法定代表人：__________

地址：__________

乙方：__________

法定代表人：__________

联系住址：__________

为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议，共同遵守。

第一条 分包项目

1.工程名称：______________________________________。

2.项目地点：______________________________________。

3.分包范围：______________________________________。

4.施工内容：______________________________________。

第二条 分包方式

分包方式为______________________________。

第三条 分包工程造价

分包工程总造价455000人民币元整(大写：__________肆拾伍万伍仟 )，工程量及材料单价略。

第四条 工程款支付办法

本分包合同工程款的支付以总包合同(《装潢工程施工合同》，合同编号：__________SYZS-2020-0505)的支付方式和周期为准，甲方在收到发包人相应款项后，应在3天内将款项汇入乙方账户(开户行：_________________户名：______________________账号：______________________)。

1、合同签订，乙方按合同要求全部完成，并经房产公司验收合格后支付乙方合同总价的60%;

2、单项工程结算完成并经房产公司确认后30天内支付至结算价的95%;

3、结算价的5%作为工程保修金，保修期满一年后凭物业公司负责人签字盖章支付2%，保修期满两年后凭物业公司负责人签字盖章支付3%扣除相应违约金、维修金等费用后后付清(不计利息)。

第五条 工期

施工工期：__________从___年___月___日起至__年___月___日止。若因天气原因导致延误，工期应顺延。

第六条 质量要求

工程质量应达到国家法律规定的强制性验收质量标准和总包合同约定的质量标准。

第七条 工程保修

保修期为验收合格之日起____个月。保修期间的维修及费用由乙方承担，甲方故意破坏引起的维修除外。

第八条 违约责任

1.施工期间内，由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果，由甲方负责。

2.由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。

3.施工期间，施工及生活用水、电的费用由乙方承担。

4.乙方所进材料，必须达到质量标准，甲方认定后方可施工。

5.双方必须保证施工安全，员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。

6.任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。

第九条 保密

一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十条 陈述和保证

1.甲方向乙方陈述和保证如下：__________

其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

本协议自签订之日_____起对其构成有约束力的义务。

2.乙方向甲方陈述和保证如下：__________

其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

本协议自签订之日____起对其构成有约束力的义务。

第十一条 不可抗力

1、在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。

2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起__日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起__日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十二条 权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十三条 法律适用与纠纷解决方式

1.本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2.本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：__________

将争议提交____仲裁委员会仲裁;

依法向____人民法院提起诉讼。

第十四条 附则

1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

2.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。

3.本协议-式___份，各方当事人各执___份，具有相同法律效力。

签订地点：__________

签订时间：__________

甲方名称：__________ 乙方名称：__________

(盖章) (盖章)

法定代表人：__________(签字) 法定代表人：__________(签字)

委托代理人：__________(签字) 委托代理人：__________(签字)

联系电话：__________ 联系电话：__________

地 址：__________ 地 址：__________

电 话：__________ 电 话：__________

传 真：__________ 传 真：__________

开户银行：__________ 开户银行：__________

银行帐号：__________ 银行帐号：__________